Договор укладки асфальтового покрытия

Договор укладки асфальтового покрытия Подрядчик обязуется выполнить работы за свой риск, собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в следующем порядке:.

Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги далее - объект и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену. Указанный в п.

Оглавление:

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

Подрядчик обязуется выполнить работы за свой риск, собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в следующем порядке:. Пункт 4. Промежуточные расчеты по оплате работ осуществляются Заказчиком платежными поручениями за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ в течение пяти банковских дней со дня подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3 по предоставлению Подрядчиком счетов на оплату выполненных работ, которые служат основанием для оплаты.

При подписании Актов формы КС-2 и справок формы КС-3 Подрядчик представляет счета-фактуры на материалы и изделия, указанные в актах по ценам поставщиков. Окончательный первое слово прописывается при наличии п. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику при не устранении выявленных ранее дефектов в работе, представленной к оплате, причинении ущерба Заказчику.

Счета-фактуры представляются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При выполнении работ принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора подряда. В случае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме или частично, а также в установленный срок, стороны сообщают друг другу об этом в письменной форме для принятия совместного решения.

Произвести оплату по обязательствам в соответствии с разделом 2 настоящего Договора подряда. Обязанность по оплате полностью либо частично услуг по настоящему договору считается исполненной Заказчиком в день списания денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе номер раздела, где указаны реквизиты Подрядчика настоящего договора.

Осуществлять технический надзор за производством и качеством работ в строгом соответствии с Положением о заказчике-застройщике и техническом надзоре, Строительными нормами и правилами СНиП , Техническими условиями ТУ и другими нормативными документами, действующими на момент подписания Договора подряда. Обеспечить беспрепятственную работу Подрядчика на объектах. Заказчик имеет право осуществлять контроль за целевым расходованием средств, перечисляемых Заказчиком Подрядчику. В случае обнаружения Заказчиком нецелевого расходования Подрядчиком перечисляемых средств Заказчик имеет право приостановить выплату очередных платежей , письменно уведомив об этом Подрядчика и запросив объяснение причин выявленных нарушений.

Не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения данного уведомления от Заказчика Подрядчик обязан подтвердить документально устранение выявленных нарушений. Представить Заказчику разработанную на основании дефектной ведомости сметную документацию на выполнение соответствующих работ.

Приступить к работам на Объекте в срок, оговоренный разделом 3 настоящего Договора подряда. Произвести работы согласно утвержденной сметной документации, строительным нормам и правилам СНиП. Законченные работы сдать приемочной комиссии в сроки согласно разделу 3 настоящего договора подряда с подписанием соответствующих актов приемки. Обеспечить качество строительных и отделочных материалов , используемых на объекте, соответствие с требованиями строительными нормами и правилами СНиП , техническими условиями ТУ.

При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности , охране труда и противопожарной безопасности в реконструируемых помещениях. При возникновении несчастных случаев , по вине Подрядчика, с персоналом Подрядчика, Заказчика и сторонних лиц, вся полнота ответственности по настоящему Договору подряда ложится на Подрядчика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, и при несчастных случаях со смертельным исходом.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по Договору подряда, как в отношении персонала Подрядчика, Заказчика, так и сторонних лиц.

Обеспечить до сдачи объектов в эксплуатацию окончательную уборку и вывозку мусора. Актировать скрытые работы, за указывается количество дней суток до начала выполнения следующего этапа работ уведомлять Заказчика о приемке скрытых работ. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан предоставить полный комплект исполнительной документации. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этих требований.

Подрядчик имеет право выполнить и сдать ремонтные работы досрочно с согласия Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

В случае несоблюдения Заказчиком п. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.

В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0. Уплата неустойки не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий договора подряда, в течение срока согласованного с Заказчиком.

В этом случае Сторонами составляется акт с перечнем некачественно выполненных работ с указанием срока их устранения. В случае расторжения Договора по взаимной договоренности, Стороны немедленно урегулируют вопрос об общей сумме, на которую они имеют право в связи с фактически выполненной работой. Такая сумма должна быть определена на основе разумной взаимосогласованной Сторонами сметы объема выполненных работ в процентном отношении к объему работ, подлежащих выполнению согласно Договору подряда, принимая во внимание платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты расторжения Договора подряда.

В случае, если при расторжения Договора подряда по инициативе Подрядчика или Заказчика одна из сторон задерживает расчет с другой стороной, то виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0. Подрядчик отвечает за качество предоставленного расходного материала, инвентаря, оборудования по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков, установленных п. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, а Подрядчик обязан передать Заказчику по акту фактически выполненный объем работ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договорных обязательств, будут решаться путем переговоров и в претензионном порядке между сторонами.

При этом срок рассмотрения претензии составляет 10 десяти рабочих дней. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

Подрядчик гарантирует нормальную работу Объектов в части выполненных им работ в течение 24 месяцев с момента подписания акта о сдачи Объектов в эксплуатацию при условии нормальной эксплуатации объекта. Срок гарантии на Объекты соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Объекта. Срок гарантии на приобретаемые инженерные системы и оборудование, входящих в состав объекта, устанавливается в соответствии с паспортами изготовителей оборудования и систем.

Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать стандартам и техническим характеристикам фирмы производителя. Если в течение гарантийного периода выявятся скрытые дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны составляют рекламационный акт, где фиксируется наличие дефекта, дата его обнаружения и предполагаемая дата устранения.

Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами в кратчайшее время и за свой счет. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: природные явления, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности , либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств.

При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 15 пятнадцати календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения.

Не позднее 5 пяти календарных дней до расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне друг друга, и не использовать полученные сведения для целей, не связанных с исполнением Договора.

Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в п. Датой соответствующего уведомления считается дата его получения. В случае, если в процессе выполнения работ у Заказчика возникает необходимость выполнить дополнительные объемы работ и эти изменения могут повлиять на увеличение срока и увеличение цены договора подряда, то такие изменения производятся в письменной форме и оформляются дополнительным соглашение к Договору подряда до их осуществления.

В случае, если затраты Подрядчика при выполнении условий Договора подряда превысят цену Договора подряда, определенную разделом 2, без дополнительных требований со стороны Заказчика, оформленных в виде дополнительных соглашений, то такое превышение оплачивается полностью за счет Подрядчика. Для учета влияний условий производства работ при выполнении ремонтных работ в существующих зданиях, на основании п. Оплата транспортных расходов за доставку на объект строительных материалов , оборудования, включенных в сметные расчеты по сборниках ССЦ и фактическим ценам поставщиков, п.

Договор оформлен в 3 трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 2 два для Заказчика, 1 один для Подрядчика.

Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:. Мурманск; ; ;. Подрядчик: Наименование организационно-правовой формы и название ЮЛ. Регистрация Войти.

Алинка Романова. Контакты Асфальтирование Политика в России Договор Трудовые договора Договора подряда Договора на выполнение ремонтных работ Строительные работы Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция зданий Ремонтные работы Дорожное хозяйство Договора подряда Выполнение работ Адреса и телефоны, прочие контакты Договора на выполнение разных работ Договора, Мурманская обл.

Администрации, Мурманская обл. Мурманск Мончегорск Мурманск Мончегорск. Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Ежегодные отчеты. Целевые программы. Порталы по теме.

Запросы предложений. Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Россия могучая держава! Обоснование выбора параметров землеройных машин для строительства траншейных фундаментов или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук специальности Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Укладка асфальта. Асфальтирование и ремонт дорог. Цены на асфальтировку и укладку асфальта.

Как оформляют документы на инвалидность. Вы представляете - свобода ждет вашего коллегу. Все оригиналы документов, на которые есть ссылка в тексте жалобы должны быть включены в этот список и переданы вместе с заявлением.

Поскольку плата "Платон" вносится авансом, то при регистрации в программе документа "Отчет оператора системы "Платон" происходит зачет ранее уплаченных сумм в счет платы, перечисленной оператором в бюджет. Если же в квартирах отсутствует возможность для оснащения техническими средствами учета потребления воды, начисления рассчитываются по нормативам без повышающего коэффициента. Ведь если он не согласится компенсировать добровольно, потребуется судебное разбирательство, а рассчитывать больше чем, скажем на 5-10 тыс.

При рассмотрении данного спора суд может удовлетворить требования работника, даже если задержка зарплаты произошла не по вине начальника.

Оформить выдачу денег, проводки подотчета. Дифференцированный платёж имеет переменный размер, но в нём тоже есть постоянная часть: это доля основного долга. Заявителю необходимо написать жалобу на имя руководителя вышестоящего органа. Вы можете назначить любого, кем вы хотите быть вашим адвокатом, включая супруга, гражданского партнера, члена семьи, друга, коллегу и т.

Демобилизовался со службы в мае 1992 года в звании старшины Советской Армии. Эта схема официально утверждена Росреестром и пользуется для проведения расчётов и согласования с местными органами власти. Для иностранных граждан такая привилегия в настоящий момент отсутствует. Для чего может понадобиться номер лицензии на медицинской справке. Важно запомнить, заезжать на упражнение ни в коем случае нельзя, когда на нём есть другая машина, даже если она стоит в его конце (змейка, эстакада - пример таких заданий).

Владельцев автомобилей определяют по госномерам, а у пешеходов никаких знаков идентификации. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Иначе придется кормить близких. В остальном, процедура почти не имеет каких-то особенностей, совершается в стандартном порядке.

Ремонт в приватизированной квартире. Дополнительно полагается компенсация за внесенный земельный налог.

Данный физические лица и семьи рассматривают кредитование в большей степени как инструмент достижения желаемого уровня жизни, нежели как вариант подстраховки, используемый только в крайнем случае. В общем смысле, военнослужащие подчиняются всем законам, по которым живут граждане страны, но функция их требует другого отношения к таким вопросам как льготы, материальное обеспечение и другие, связанные с этим нюансы.

Семейный кодекс установил общие правила исчисления алиментов.

Зрители смотрят на ярко освещенную сцену, где мелькают фигуры Набиуллиной, Силуанова, Орешкина, Кудрина, Грефа и т. Узнайте, как составить доверенность на продажу квартиры, прямо.

Как оформить дарение доли в приватизированной квартире родственнику.

Какими способами можно вернуть покупку. Как говорилось ранее, получить возврат процентов по ипотеке можно только после уплаты их банку. Инструкция по оформлению государственной помощи. Скажите пожалуйста, какое самое серьезное наказание (фактически) может быть применено к водителю, управляющему транспортным средством со всем пакетом необходимых документов включая страховку, в которую он вписан и не имея при себе водительского удостоверения.

Прохождение обучения в высшем учебном заведении в период с 1.

Порядок оплаты через Госулуги. Он обязательно должен превышать федеральное значение. В анкете указывается любая деятельность за последние 10 лет: включая работу, службу, учебу и время, когда вы не работали. Считается, что подойти может и любое иное свидетельство, подтверждающее, что оплата была осуществлена.

Итак, на основании информации, приведенной выше, можно сделать вывод о том, что больничный на основании справки не выдается. Итак, как же будет выглядеть адрес получателя. Узнайте, как быть, если срок зарплаты выпал на выходной иди праздник.

× - 66k - jpg hannahmdavey.com Типовой договор на укладку . Настоящего договора укладке асфальтового покрытия на работ.

Все ранее сказанное позволяет сделать вывод о том, что изучаемый процесс не требует особых знаний. Указанная корова принадлежит продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи коровы от 10 февраля 2016 года (варианты: на основании чека, на основании договора дарения, свидетельства о праве на наследство и т. Хорошо, вроде бы все легко и просто, а также понятно для большинства.

Это полный перечень изложенных сведений, но в некоторых случаях организации, выдающие документ, ограничиваются только перечислением зарегистрированных жителей.

Необходима ли данная временная регистрация в случае заключения гражданско-правового договора. И уж точно выгоднее, чем при обращении к стоматологу индивидуально за личные средства.

Специальные предложения по вкладам. Но один раз его получить вполне реально, надо только правильно собрать необходимые бумаги.

В этих условиях особое значение приобретает институт наследования, затрагивающий в той или иной степени интересы каждого человека и необходимый для обеспечения непрерывности существования и развития частной собственности - основы либеральной экономики.

При обнаружении в продовольственном товаре недостатка вы вправе потребовать возврата уплаченных за него денег или замены его на такой же либо другой аналогичный товар, с перерасчетом. Таким образом, если женщина своевременно и правильно уведомила начальство об интересном положении, то всеми принципами закона она социально защищена.

Как погашать коммунальные платежи, используя сбербанковскую карточку.

Похитить денежные средства, принадлежащие другому человеку или частной компании, довольно трудно без совершения открытого нападения или тайной кражи. Если гражданин умирает, находясь в больнице, то работники учреждения сообщают родным о данном факте.

Значит, и подделки. Все о транспортном налоге. Правила оформления этого документа не меняются, относительно основных требований.

Когда невозможно производить удержания за неотработанный отпуск. Для того чтобы взыскать долг, образовавшийся в ходе неуплаты взносов на капитальный ремонт, региональный оператор вправе подать исковое заявление на такого собственника.

Написать письмо владимиру жириновскому о помощи лично Как. В миграционную службу придется подъехать только в день получения готового документа. В частных ветеринарных клиниках специалисты по помощи животным зарабатывают ежемесячно от 30 до 40 тыс. Всегда ли, когда пересечена сплошная линия разметки, штраф обязателен.

Я Шумилов Николай Иванович с Владимирской обл.

Новая редакция правил попыталась расширить и уточнить это понятие. Месяц года Сумма начисленной зарплаты, руб. Кировский Отказано 464441 Решение суда об отмене запрета на регистрационные действия. Поэтому в приказе отводится место для подписи.

Похожие статьи:

Комментарии 2

  1. Влас :

    ))) уверен, что той семье которая запуталась с тем где покупали кольца отказали вовсе не по этой причине.

  2. caurastmavil72 :

    Сделайте вы столько дублей, сколько надо!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.